导 读：
在项目推进中，工程签证几乎是“家常便饭”。它看似简单，却是结算争议的高发地带，一张无效或瑕疵签证，轻则影响利润，重则导致大额损失。今天，我们就从法律角度，为大家厘清工程签证的核心要点与风险防控策略，助力项目顺利推进、权益有效保障。
一、工程签证的法律“身份
工程签证本质上是对原施工合同的补充或变更，是确认工程量、费用、工期调整的重要法律文件。在发生设计变更、工程量增减、施工条件变化等情况时，常用工程签证确认事实、明确责任、作为最终工程结算的法定依据。没有有效签证支撑的额外费用或工期索赔，在诉讼或仲裁中往往难以得到支持。
核心法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号）
签证优于其他证据
第二十条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
默示认可对签证具有借鉴意义
第二十一条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。
小案例速递：
河南某甲工程发展股份有限公司与焦作某乙建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷，（2025）豫10民终713号
本案中，双方当事人均认可合同履行过程中，乙公司实际完成工程量较合同附件清单有所变化。其中，在双方针对工程变更情况的微信来往中，甲公司员工对乙公司员工发送的落水管、倒料、整改、改梁及其后发送的预埋件25000元详细明细未提出异议。乙公司完成施工后，甲公司员工应乙公司员工要求向其发送了主钢、次构件、檀条、拉条撑杆的计量情况，乙公司员工也未提出异议。一审法院结合上述二员工的身份及其在施工中所做的与案涉工程相关的行为，认定双方关于施工工程量的聊天记录是双方当事人真实意思表示，可以作为认定工程量的依据。
二、无效签证的“雷区”
一份有效的工程签证必须满足“四要素”，缺一不可：
主体合格：谁有权签？
签字人必须具备发包人、承包人、监理单位明确且有效的授权。常见有：发包人代表、项目经理、总监理工程师。
雷区： 无授权人员签字、签字人超越授权范围、授权过期，甚至冒名签字，这类签证在法律上效力存疑或直接无效。
对策： 签前务必核实对方签字人身份及授权文件（重点关注授权书范围、期限），并留档。
内容真实合法：写什么？
事实清晰： 必须明确“5W1H”：何事（具体变更内容）、何部位（精确到楼层、轴线）、何时（发生时间）、何因（依据哪份变更单/指令/会议纪要）、何影响（如何施工、预计工程量增减、工期影响）。
签证内容既不能违反法律强制性规定，也要符合真实性或合理性要求，所以除了“5W1H”外，也要留存其他支撑证据，如原始指令、设计变更单、会议纪要、现场照片、测量记录等。工程量计算需有依据（图纸、实测），单价套用需符合合同约定或计价规范。
雷区： 描述模糊（如采用“零星用工若干”“配合费”表述）、事实不清、无原始依据支撑、擅自扩大变更范围、单价虚高。
程序合规：怎么走流程？
程序瑕疵是导致签证无效或被推翻的常见原因，必须严格遵循施工合同约定的签证流程，包括：谁发起、提交给谁、审核层级、审批时限。
雷区： 事后补签、倒签日期、流程倒置（如先施工后申请）、超期申请（承包人可能失权）、超期审批（需关注合同是否约定“逾期视为认可”）。
形式规范：长什么样？
形式不规范会削弱证据效力，应使用合同约定的或行业通用的标准签证单格式。
要素齐全： 项目名称、编号、工程部位、详细事由描述、工程量及费用计算（或工期影响）、必要的附图附件、各方签字栏（必须手签）、盖章栏（公司公章或合同专用章）、签署日期。
雷区： 要素缺失（如无编号、无具体部位）、签字栏只有签名无职务/日期、盖章不清晰或不规范、修改处无签章确认。
三、实务避坑指南
事前预防是根本
签好合同：在签订施工合同时，务必高度重视并仔细磋商签证条款，明确流程、时限、权限、格式、计价原则及逾期处理办法。
加强培训：对项目管理人员、造价人员、项目法务进行法律风险培训，规范流程，明确责任。
事中控制是关键
把握时间，事件发生或接到指令后，立即启动签证程序，切勿拖延！
1.申请阶段：
（1）使用规范表单。
（2）描述清晰具体： 牢记“5W1H”，尽可能准确计算工程量、明确单价或计价依据、评估工期影响天数。
（3）附件齐全有效： 将与签证内容相关的所有原始文件（指令单、变更单、联系单、会议纪要、照片、视频、测量记录、收发记录等）作为附件，编号整理。证据链越完整越好。
（4）找准接收人： 提交给合同约定的、有明确授权的人员，并保留签收证据（签收簿、快递单、邮件发送记录及回执）。
2.审核/审批阶段：
（1）约定时限内处理，仔细核对事实、依据、计量计价。如有疑问或需修改，书面沟通并保留记录。
（2）签章完整清晰： 最终版本必须确保所有规定签字栏手写签名+明确签署日期，并加盖有效印章（公章或合同章）。
（3）送达与保管： 确保最终有效版本送达对方，各方妥善保管好原件。
事后管理不松懈
1.原件归档： 指定专人、专门地点集中保管签证原件，建立详细电子及纸质台账（编号、事项、金额、工期、状态、存放位置）。
2.补充证据链： 持续收集与已签签证相关的后续证据，如施工日志、监理日志、验收记录、进度款支付记录等，形成完整证据链。
3.动态跟踪： 将已生效签证及时纳入项目动态成本管理，更新预算。
结语：
工程签证管理，核心在于“法律意识”和“证据意识”。它不是简单的“走流程”，而是关乎项目盈亏、企业权益的关键法律行为。理解其法律本质，掌握生效要件，识别并规避常见风险，严格按照规范和程序操作，才能确保每一份签证都成为结算时的“硬通货”。
责编：张 燕，胡嗣宏
校对：杨 伦
审核：席魏峰
欢迎转载，请注明来源！
内容来源：中建六局二建公司官方微信公众号
素材来源：公司法律事务部
点击查看更多精彩
