2021年二建考试冲刺时
建工君陪你一起轻松备考二建
周一至周五
每天学习一个考点
坚持就是胜利！
考点40：
【索赔与现场签证】
一、索赔
（一）索赔费用的组成
1. 分部分项工程量清单费用
（1）人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。
（2）设备费。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
（3）材料费。包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。
（4）管理费。此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分。
（5）利润。对工程范围、工作内容变更等引起的索赔， 承包人可按原报价单中的利润百分率计算利润。
（6）迟延付款利息。发包人未按约定时间进行付款的，应按约定利率支付迟延付款的利息。
2. 措施项目费用
已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
3. 其他项目费
其他项目费中所涉及的人工费、材料费等按合同的约定计算。
4. 规费与税金
除工程内容的变更或增加，承包人可以列入相应增加的规费与税金。其他情况一般不能索赔。
考点38：
（考情分析：本小节年均考1-2分）
【建设工程工期和价款支付的规定】
【实际开工日的认定】
合同对实际开工日的认定有约定的，按约定。没有约定产生争议起诉的，法院应分别按以下情形认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（2）承包人经发包人同意先行实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
【工期顺延】
当事人约定“顺延工期应当经发包人签证确认”。承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但能够证明在合同约定的办理期限内向发包人申请过工期顺延的，对其顺延合理工期的主张，人民法院应予支持。当事人明确约定，“承包人未在约定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延”的，按照约定处理。
【实际竣工日认定】
合同对实际竣工日的认定有约定的，按约定。没有约定产生争议起诉的，法院按以下方式处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日；（注意这种情况中，管理和实务教材是以提交竣工验收申请报告之日作为实际竣工日。因此：考哪门照哪门答）（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
考点40：建筑工程施工现场管理
（考情分析：本大章节年均占4分）
【现场消防管理】
四、施工现场消防器材配备
1. 一般临时设施区
【现场文明施工管理】
1. 现场必须实施封闭管理，出入口应设大门和保安值班室。围挡连续，一般路段高度≥1.8m，市区主要路段高度≥2.5m。
2. 五牌一图（建议背）：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。
3. 现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，采取相应的隔离防护措施。
4. 宿舍必须设置可开启式外窗，床铺不得超过2层，通道宽度不得小于0.9m。宿舍内净高不得小于2.5m，住宿人员人均面积不得小于2.5m2，且每间宿舍居住人员不得超过16人。
【现场环境保护管理】
1. 市区项目：开工前7d内向工程所在地县级以上环保部门申报登记。
2. 夜间施工⑴ 时间：当日22时到次日6时⑵ 措施：办理夜间施工许可证明，公告附近社区居民。(办证、公告)
3. 污水排放要与所在地县级以上市政管理部门签署污水排放许可协议、申领《临时排水许可证》。⑴ 雨水排入市政雨水管网。⑵ 污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。
4. 现场主要道路硬化处理；裸露场地和集中堆放土方采取覆盖、固化或绿化措施（建议背）。
考点38：
三、常规施工
（一）摊铺
1. 模板选择应与摊铺施工方式相匹配。
2. 摊铺前应全面检查模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况及钢筋位置、传力杆装置等。
3. 混合料直接卸在基层上。如有离析，应用铁锹拌均匀，严禁二次加水。
（二）振捣密实
（1）不应过振，且≮30s，间距≯500mm，表面不再下沉并泛出水泥浆为准。
（2）振动器振动顺序：插入振捣器一平板振捣器一振动梁（重）一振动梁（轻）一无缝钢管滚杆提浆赶浆。使表面有 5～6mm 砂浆层，利于密封和抹面。
（3）严禁在初凝后进行任何形式的振捣。
（三）抹面养护
（1）振捣密实时严禁在面板上洒水/水泥粉。
（2）抹面不宜少于 4 次，先找平抹平，待混凝土表面无泌水时再抹面。
（3）达到设计强度，才允许开放交通。
（四）接缝处理
1. 纵缝：小型机具施工时，通常是按一个车道的宽度（3.0～4.0m）一次施工，纵缝一般采用平缝加拉杆的形式，拉杆采用螺纹钢筋，其位置设在板厚的中央。
2. 胀缝：一般采用真缝形式。
3. 横缩缝。一般采用假缝形式，一般切缝施工。
4. 灌缝，冬凹夏平。
【锦囊妙记】
考点38：
【吊装方法和吊装方案的选用要求】
二、吊装方案
（一）吊装方案的评价和选择
吊装方案应进行评价，并根据评价结论综合择优选用。评价主要论证方案的可行性、安全性、经济性等方面。
步骤：可行性论证→安全性分析→进度分析→成本分析。
1.可行性论证
例如，进行超高层建筑的上部塔楼结构或设备吊装，由于超高层建筑的楼群面积较大，如采用履带式起重机常规的主臂工况实施吊装作业，起重机需要经常变换站位，占用较大的空间。若采用履带式起重机的塔式工况，则可贴近塔楼吊装，变换站位少，占用空间小。
2.安全性分析
包括设备安全（设备或构件在吊装过程中的变形、破坏）和人身安全两方面，找出不安全的因素和解决的办法。例如，流动式起重机吊装体长卧式构件，如不采取措施，构件可能发生变形破坏。又如在软地基上采用汽车起重机吊装重型设备，若不按要求进行地基处理，则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆，发生重大吊装事故。
3.进度分析
例如，采用桅杆吊装，工期要比采用流动式起重机吊装的工期长。
考点39：
【围堰及基坑排水】
一、围堰的类型
1. 土石围堰多用作上下游横向围堰。
土石围堰的防渗结构形式如下图所示。
二、不过水围堰堰顶高程的确定
上游围堰的堰顶高程≥上游水位+波浪爬高+安全超高
下游围堰的堰顶高程≥下游水位+波浪爬高+安全超高
上游水位=下游水位+上下游水位差
土石围堰、混凝土围堰与浆砌石围堰的稳定安全系数应满足下列要求：
（1） 土石围堰边坡稳定安全系数
（2）重力式混凝土围堰、浆砌石围堰采用抗剪断公式计算时，安全系数K＇应不小于3.0，排水失效时安全系数K＇应不小于2.5；抗剪强度公式计算时安全系数K应不小于1.05。
考点39：
【无机结合料稳定基层（底基层）施工】
三、混合料生产、摊铺及碾压
3. 混合料人工拌合
（17）材料运送宜比摊铺工序提前1～2d。
（18）路肩用料与稳定材料层用料不同时，应先将两侧路肩培好。
（25）已整平材料含水率过小时，应在土层上洒水闷料：③ 采用高效率的路拌机械时：一次将水洒够。④ 采用普通路拌机械时：洒水量宜较最佳含水率低2～3个百分点。
（27）严禁在拌合层底部留有素土夹层。拌合深度应达稳定层并宜侵入下承层不小于5~10mm。
（31）拌合结束：及时检测含水率，含水率宜略大于最佳值。
4. 摊铺机摊铺与碾压
（1）碾压成型后的每层厚度宜为16~20cm。
（4）应先对下承层进行处理，再摊铺上层混合料：
稳定细粒材料：将下承层顶面拉毛或采用凸块式压路机碾压。
稳定中、粗粒材料：将下承层清理干净，并洒铺水泥净浆。
（6）梯进式施工：两台摊铺机的型号及磨损程度宜相同。前后间距宜不大于10m，两个施工段面纵向应重叠30~40cm。
（7）无法使用机械摊铺的超宽路段：采用人工同步摊铺、修整，并同时碾压成型。
（9）在摊铺机后设专人消除粗细集料离析现象。
（12）碾压：混合料处于或略大于最佳含水率。
（22）水泥稳定材料，因故中断时间大于2h时，应设置横向接缝。
（23）避免纵向接缝。存在纵向接缝时，纵缝应垂直相接，严禁斜接，纵向接缝处应加强碾压。
5. 人工摊铺与碾压
（4）严禁形成薄层贴补现象。
（9）直线段和不设超高的平曲线段：从两侧路肩向路中心碾压，轮迹重叠1/2轮宽。
（11）碾压宜先轻后重。
（13）碾压过程中，无机结合料稳定材料的表面应始终保持湿润，水分蒸发过快时，宜及时补洒少量的水，严禁大量洒水。
关注本公众号
回复「 刷题 」进入
超强大的智能题库
让你学个够
